在工程纠纷中造价鉴定时对停工费鉴定有哪些重点和原则

停工费，是因非承包人原因造成工程停工或窝工产生的额外费用，涵盖人工费、材料费等多项费用。

根据停工原因确定责任主体，第三方原因导致的需结合合同、规范和法院意见划分。

造价鉴定中停工费用的确定原则和计算标准：

优先按合同约定计算，无约定时与委托人沟通或依国家标准计价规范计算。

依合同计价原则鉴定，证据不足时选择相近方法。

对难以确定的费用，促使各方达成妥协，形成书面文件并在鉴定意见书中说明。

分别明确人工、材料、机械、管理和利润等各项费用的计算方法。

造价鉴定中停工费用的证据一定要收集好，包括停工通知书，停工时的相关计价和支付资料，停工期间的协商方案、人员安排、考勤记录、工资发放和缴费记录等。材料和机械设备方面的进出场记录、验收单、合同、付款凭证等。

上一篇：工程造价鉴定勘察现场一方当事人不到场不影响鉴定工作，未到场当事人承担不利后果下一篇：约定固定单价且工程未完工时能否申请鉴定，如何鉴定已完工程款？